DECO PASCAL Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN – DECO PASCAL
TOEPASSELIJKHEID Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ze maken integraal deel uit van elke overeenkomst met Deco Pascal. Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
OFFERTES EN STUDIES 2.1. Onze offertes zijn enkel bindend als ze ondertekend zijn door de zaakvoerder of diens aangestelde. Ze blijven 30 dagen geldig. 2.2. Wijzigingen in het btw-tarief worden doorgerekend, zelfs indien een totaalprijs inclusief btw werd overeengekomen. 2.3. Meerwerken kunnen bewezen worden met alle wettelijke middelen, ook als er geen schriftelijke overeenkomst is (afwijking art. 1793 BW).
EIGENDOM EN INTELLECTUELE RECHTEN Alle documenten, plannen, schetsen en ontwerpen blijven ons eigendom en zijn beschermd. Misbruik door de klant of derden leidt tot schadevergoeding van minstens 10% van de aannemingsprijs.
WERKEN DIE NIET IN DE PRIJS ZIJN BEGREPEN Niet inbegrepen zijn o.a.:
Herstellingen van verborgen gebreken zoals vocht, lekken, rot pleisterwerk;
Schade aan pleisterwerk voor/tijdens/na afstomen van behang;
Extra werken aan de ondergrond bij verwijderen van vloerbekleding.
4BIS. VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE Verplichtingen van de veiligheidscoördinator die niet gekend waren bij offerte zijn niet inbegrepen en worden doorgerekend.
OPMETINGEN Opmetingen zijn slechts correct mogelijk na uitvoering van chape- en bezettingswerken. Klantgegevens worden door ons gecontroleerd. Grootte van openingen in muren wordt volgens standaardregel verwerkt. Alle oppervlakten worden volledig opgemeten.
UITVOERINGSTERMIJNEN De uitvoeringstermijn wordt opgeschort bij overmacht of externe omstandigheden, zonder schadevergoeding. Bij opschorting door klant of derden is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt wanneer de werken hervat worden.
LEVERING EN STOCKAGE De aannemer brengt goederen op eigen risico tot op de werf. De klant zorgt voor onmiddellijke levering en veilige stockage. Te lange wachttijden (>15 min) worden aangerekend.
RISICOOVERGANG Vanaf plaatsing gaan de risico’s over op de klant. Niet-geïntegreerde goederen blijven eigendom van de aannemer tot volledige betaling.
VOORZIENINGEN DOOR DE KLANT De klant voorziet elektriciteit, water en verwarming, en zorgt voor vrije toegang tot de werf. Wachttijden worden aangerekend (>15 min).
UITVOERING VOLGENS VAKMANSCHAP Uitvoering gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap (WTCB-voorschriften). De klant aanvaardt deze normen.
OPLEVERING EN KLACHTEN 11.1. Bij geen schriftelijke klacht binnen 8 dagen na uitvoering, worden de werken als definitief opgeleverd beschouwd. 11.2. De aannemer is niet aansprakelijk voor kleine kleurverschillen tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. 11.3. Garantie op materialen beperkt zich tot de garanties van de fabrikant. 11.4. Klachten over zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen gemeld worden. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk gemeld worden na ontdekking. 11.5. Geen gebreken zijn: kleine kleur- of textuurverschillen die technisch normaal of materiaalgebonden zijn. 11.6. Garantie van 6 maanden op verborgen gebreken, geen garantie op herstellingen. De garantie geldt niet bij:
Verkeerd gebruik;
Overmacht of externe schade;
Vocht-, vorst- of salpeterproblemen;
Afschilferen op oude kalklagen of slechte ondergrond.
NIET-NAKOMING DOOR DE KLANT 12.1. Bij verbreking door de klant: vergoeding = uitgevoerde prestaties + aangekochte materialen + 20% schadevergoeding (min. 10%). 12.2. Bij laattijdige betaling mag de aannemer de werken schorsen. Eventuele schade door vertraging wordt doorgerekend. 12.3. Bij niet-betaling: wettelijke rente + verhoogde rente + 10% forfaitaire schadevergoeding zonder aanmaning. 12.4. Bij wanbetaling worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. 12.5. De klant kan schadevergoeding eisen bij laattijdige uitvoering: forfaitair 5 euro/dag, max. 10% van de aannemingsprijs.
BETALING 13.1. Facturatie gebeurt volgens overeenkomst of volgens voortgang van de werken. 13.2. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen, tenzij anders vermeld. 13.3. Facturen worden geacht aanvaard te zijn tenzij schriftelijk betwist binnen 8 dagen.
GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT Geschillen worden behandeld door de rechtbank van de woonplaats van de klant of waar de werken plaatsvinden. Het Belgisch recht is van toepassing.