ALGEMENE VERKOOPS –
AANNEMINGSVOORWAARDEN
Onze voorwaarden primeren te allen tijde op de aankoopvoorwaarden van onze klant.
Onze offertes gelden slechts tot 6 weken na hun dagtekening. Wijzigingen
aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons
schriftelijk werden aanvaard.
Wij behouden ons het recht voor om voorschotfacturen van de uit te
voeren werken of leveringen te maken en tussentijds te factureren
naarmate de werken of de leveringen vorderen.
Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op onze zetel
behoudens andersluidende vervaldag op de factuur.
De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd
bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.
Betalingsvoorwaarden : A) B2B Schuldvordering ten aanzien van
Ondernemingen : Bij niet betaling van onze facturen op de vervaldag
wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele
rente aan 10,5% per jaar aangerekend a rato van het aantal dagen
betalingsachterstand en dit vanaf de vervaldag en wordt elk verschuldigd
bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met
10,5 % met een minimum van 200 Euro ten titel van conventioneel
schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding. Al onze facturen dienen
binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij anders
vermeld, via de opgegeven bankrekening zoals vermeld op de
factuur.Invorderingskosten : Kosten voor het afdwingen van betaling,
zowel minnelijk als gerechtelijk, inclusief gerechtsdeurwaarders- en
gerechtskosten, worden doorgerekend aan de Ondernemer. Voor
professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de
vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht
hun vervaldag.
- B) Betalingsvoorwaarden voor B2C (business – consument):
Indien de Opdrachtgever een “consument” is in de zin van artikel I 1, 2°
van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar
binnen 15 kalenderdagen na verzending. Gebeurt dit niet, dan zal door de
Aannemer een eerste kosteloze herinnering aan de Opdrachtgever
worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14
kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van
voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende
op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg,
worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:
Een verwijlsinterest conform de in de wet van 2 augustus 2002
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het
aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de
datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de
consument ; alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:
Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;
*Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd
met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500
euro; *Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5%
van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een
maximum van 2.000 euro.
Wanneer de medecontractant de door hem aangegane verplichtingen niet
nakomt ( desgevallend ook deze op ander werven ), zijn wij gerechtigd al
onze prestaties van rechtswege en onmiddellijk op te schorten.
Wij zijn gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de
medecontractant vast te stellen acht dagen na de ingebrekestelling die
zonder resultaat bleef.
De schadevergoeding die dan zal worden gevorderd voor alle uitgaven, alle
arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, wordt
contractueel forfaitair bepaald op 30% van de waarde van het nog uit te
voeren werk en 100% van de waarde van de op maat gemaakte goederen,
onverminderd ons recht om onze werkelijke kosten en schade aan te tonen
indien deze hoger zouden liggen. Hetzelfde geldt indien de
medecontractant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen
werken en/of leveringen.
Alle meerwerken worden in regie aangerekend en de bestelling ervan
wordt bewezen door hun loutere uitvoering.
De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering
opgegeven. Het louter verstrijken van de opgegeven termijnen kan nooit
aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding. Termijnen zijn altijd in werkdagen.
- Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze
onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de
overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden
maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen
van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding
van het contract te vragen of de werken in regie aan te rekenen.
Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot
gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst
voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is
om de werf terug op te starten.
- Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen
die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het
moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de
offerteprijs.
- Alle zichtbare gebreken met betrekking tot de leveringen en/of de
uitvoering worden geacht te zijn aanvaard vanaf 8 dagen na de
levering/plaatsing. Elke klacht betreffende de factuur, levering of de
uitvoering moet binnen dezelfde termijn bij aangetekend schrijven
worden gedaan.
- Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor kleine verborgen
gebreken die niet onder toepassing van art. 1792 B.W. 2270 B.W. vallen,
gedurende een periode van zes maanden na de levering wanneer deze
ons bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht binnen een
termijn van acht dagen na het ontdekken ervan door de
medecontractant.
- Ten aanzien van consumenten zijn wij bij koop/verkoop gehouden tot
een garantie van 2 jaar voor gebreken. Ten aanzien van professionele
kopers zijn wij hoogstens gehouden tot de garanties die onze eigen
leveranciers geven.
- Eigendomsvoorbehoud. Alle door ons geleverde materialen en
toestellen blijven zelfs na hun incorporatie onze exclusieve eigendom tot
op het ogenblik dat zij volledig werden betaald door de
medecontractant. Goederen die reeds zijn geplaatst en zonder schade
kunnen worden gedemonteerd kunnen terug weggenomen worden
zonder toestemming van de medecontractant. Bij een beroep op het
recht op terugneming zullen we de betaalde voorschotten houden ter
vergoeding van onze schade.
- De door de artikelen 1788 en 1789 van het burgerlijk wetboek beoogde
overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de
werken of levering van de materialen, goederen en installaties vordert.
- Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde
minder dan 10% van de aannemingssom bedraagt, kunnen niet
ingeroepen worden om de voorlopige oplevering te weigeren. Als de
opdrachtgever nalaat aan de voorlopige oplevering deel te nemen na
daartoe te zijn uitgenodigd bij aangetekend schrijven wordt de
voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf de voor de
oplevering gestelde datum. De voorlopige oplevering bepaalt het
vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
- De persoons en bedrijfsgegevens die wij in ons bezit krijgen worden
conform de GDPR wetgeving behandeld en zullen enkel worden
aangewend voor de goede uitvoering van de werken. De gegevens
worden onder geen beding vrijgegeven aan derden.
- Wederkerigheid : Als de aannemer/verkoper)het contract niet nakomt,
heeft de Klant recht op een soortgelijke vergoeding als die
welke aannemer/verkoper conform onderhavige voorwaarden zou
kunnen eisen bij niet-nakoming door de Klant.
- Hulppersonenen zijn elke natuurlijke of rechtspersoon die door de
schuldenaar van een contractuele verbintenis belast wordt met de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze verbintenis en dit in de
volledige contractketen. Alle buitencontractuele aansprakelijkheid van
de ene partij ten aanzien van de andere partij en ten aanzien van de
hulppersonen wordt door de aanvaarding van onderhavige
voorwaarden uitgesloten, dit voor schade veroorzaakt door de niet
nakoming van een contractuele verbintenis.
- Voor het bekomen van een minnelijke schikking worden geschillen
voorafgaandelijk aan de procedure behandeld via een technische
arbitrage en bemiddeling door het juridische kantoor Euromed &
Partners BV met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Koning Albert
1-Laan 165. info@euro-arbitrage.be Tel: 050/38 88 08.
- Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, de rechtbanken
en vredegerechten van onze zetel tenzij wij de rechtbanken bevoegd in
overeenstemming met artikel 624 Ger. W. verkiezen. De
medecontractant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de voormelde
rechtbanken en vredegerechten. De Belgische wet is van toepassi